AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

  • Maßgebend für alle meiner erteilten Aufträge sind ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen gelten nur, wenn sie von mir ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.
  • Schriftliche Bestätigungen eines mir telefonisch erstellten Auftrags sind für den Kunden verpflichtend, wenn dieser nicht innerhalb von 8 Tagen nach Absendung schriftlich widerspricht
  • Mein Angebot wird gegenstandslos, wenn es vom Kunden nicht spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe schriftlich bestätigt worden ist.
  • Bei Unwirksamkeit einer Bedingung gilt insofern die gesetzliche Regelung, wobei die übrigen Bedingungen uneingeschränkt wirksam bleiben. Sämtliche mündliche Nebenabreden sind mir gegenüber nur wirksam, wenn ich sie schriftlich bestätigt habe. Ausgenommen sind evtl. Auftragserweiterungen, für die im Zweifel ebenfalls die im Auftrag vereinbarten Konditionen gelten.

Preise

  • Meine Angebotspreise sind Nettopreise, zu denen die jeweils gültige MwSt. hinzukommt.
  • Abweichungen vom Angebot sind bis zu 15% zulässig, sofern nicht ausdrücklich Festpreise vereinbart worden sind.

Zahlungsbedingungen

  • Der Rechnungsbetrag ist bei Fertigstellung der Arbeiten nach Rechnungserhalt ohne förmliche Abnahme und ohne Abzug sofort fällig.
  • Mit Ablauf von 30 Tagen seit Rechnungszugang gerät der Kunde mit seiner Zahlung automatisch in Verzug 
  • Ab diesem Zeitpunkt fallen Verzugszinsen in Höhe von 5% zzgl. des jeweiligen Basiszinssatz an.
  • Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden, höheren Schadens behalte ich mir vor.

Ausführung und Gewährleistung

  • Feste Termine für die Fertigstellung sind nur mit meiner schriftlichen Bestätigung verbindlich.
  • Ich hafte für fachgerechte Ausführung der Arbeiten, können aber naturgemäß – da es sich um lebende Organismen handelt – für einen dauerhaften Erfolg keine Garantie übernehmen, sofern ich diesen Erfolg nicht ausdrücklich zugesichert habe.
  • Meine Haftung für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
  • Beanstandungen sind, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, innerhalb von 10 Tagen nach Fertigstellung der Arbeiten zu erheben.
  • Der Kunde verzichtet auf die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten.
  • Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von mir anerkannt oder rechtskräftig  gerichtlich bestätigt worden sind.
  • Die Geltendmachung mittelbar Schadensersatzansprüche ist ausgeschlossen.

Arbeitszeiten

  • Die von mir erbrachten Leistungen werden montags bis freitags in der zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr erbracht.
  • Arbeiten zu anderen Zeiten erfolgen nur nach Absprachen mit dem Auftraggeber und werden nach folgender Stafflung gesondert abgerechnet.
  • Von 6:00 bis 8:00, 16:00 bis 22:00 Uhr mit 25% Aufschlag zum jeweils gültigen Stundenlohn.
  • Von 22:00 bis 6:00 Uhr                            mit 50 % Aufschlag zum jeweils gültigen Stundenlohn.
  • Am Wochenende/Feiertag                      mit 100%  Aufschlag zum jeweils gültigen Stundenlohn.

Abnahme

  • Sofern der Kunde nicht innerhalb von 3 Tagen ab Fertigstellung der Arbeiten schriftlich widerspricht, gelten diese als abgenommen.
  • Bei späteren Beanstandungen liegt die Beweislast beim Kunden.
  • Verzögert sich die Fertigstellung der Arbeiten auf grund von Umständen, die von mir nicht zu vertreten sind, kann der Kunde daraus keine Gegenansprüche ableiten.

Erfüllungsort

  • Erfüllungsort ist Laatzen. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, Hannover vereinbart.